【佑森独家作业】一建项目管理：建设工程索赔-佑森教育

历日经年，水滴石穿；持之以恒，功果自见！2022一级建造师《项目管理》作业题按时更新，需要查看答案可翻至最尾！

9月6日周二
第六章建设工程合同与合同管理
第六节建设工程索赔

1.建设工程索赔成立的前提条件有（）。
A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或工期损失
B.造成费用增加或工期损失的原田，按合同约定不属于承包人的行为责任和风险责任
C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
D.造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围
E.索赔费用计算正确，并且容易分析

2.承包人向发包人索赔成立的前提条件有（）。
A.按合同规定程序和时间提交了索赔报告
B.按合同规定程序和时间提交了索赔意向通知
C.与合同对照，事件已造成了承包人实际损失
D.索赔原因按合同约定不属于承包人的行为责任
E.索赔前需进行现场保护

3.下列工程索赔证据中，属于书证的有（）。
A.工程现场照片 B.合同协议书
C.质量责任鉴定 D.往来信件
E.司法判决书

4.若承包商未按合同要求实施工程，关于业主向承包商索赔的说法，正确的有（）。
A.未按合同条件要求，无故不向分包人付款，业主无权进行索赔
B.质量不满足要求，业主另找公司完成的，只可向承包商索赔成本
C.工程进度太慢，要求承包商赶工时，可索赔业主方工程师的加班费
D.合同工期已到而工程仍未完工，可索赔误期损害赔偿费
E.未按合同要求办理保险，业主可前去办理并索赔相应的费用

5.承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括（）。
A.索赔证据 B.索赔事件总述
C.索赔合理性论述 D.索赔要求计算书
E.索赔意向通知

6.在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（）。
A.向工程师发出书面索赔意向通知
B.向建设主管部门报告
C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失
D.向工程师递交正式索赔报告

7.建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者（）。
A.仅限发包方 B.仅限承包方
C.仅限监理方 D.双方均可以

8.承包商采购的合格水泥，进入工地90天后，再次检查发现该批水泥强度值低于国家规定要求值，由此产生的损失应由（）负责。
A.业主 B.生产商
C.供货商 D.承包商

9.在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括（   ）。
A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用
B.超过法定工作时间加班劳动的人工费用
C.法定人工费增长费用
D.非承包商责任造成的工期延长导致的工资上涨费
E.不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费

10.某埋管沟槽开挖分项工程，计日工每工日工资标准50元，窝工费按工日单价的60%计算。在开挖过程中，由于业主原因造成承包商8人窝工5天，承包商原因造成5人窝工10天，由此承包商提出的人工费索赔为（）。
A.1200元 B.1500元
C.2700元 D.0元

11.由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（）计算。
A.台班租金 B.台班折旧费
C.折算租金 D.折算租金乘以规定的降效系数

12.在建设工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括( )。
A.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费
B.因机械故障停工维修而导致的窝工费
C.非承包商责任导致功效降低增加的机械使用费
D.由于完成额外工作增加的机械使用费
E.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费
13.某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工 10 天，该机械市场租赁费为 12O0 元/天，进出场费 2000元，台班费 400元/台班，其中台班折旧费160元/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是( )元。
A.1600 B.4000
C.12000 D.12500

14.某工程在地基施工过程中，遇到大量不可预见的地下水，承包人处理地下水的费用应该向（）索赔。
A.勘察单位 B.设计人
C.保险公司 D.发包人

15.按照国际惯例，承包商可索赔的材料费包括（）。
A.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费
B.由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费
C.承包商使用不合格材料引起的损失费用
D.由于客观原因造成材料价格大幅上涨而增加的材料费
E.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用

16.某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300天；由国内某承包商总承包施工，该承包商同期总合同额为5亿人民币，同期内公司的总管理费为1500万元；因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天。该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是（）万元。
A.50 B.15
C.12 D.10

17.建设工程索赔中，承包商计算索赔费用时最常用的方法是（）。
A.总费用法 B.修正的总费用法
C.实际费用法 D.修正的实际费用法

18.承包商可以向业主索赔利润的情况有（    ）。
  A.工程项目范围变更        B.文件有缺陷
  C.分部工程延期施工    D.文件技术性错误
  E.业主未能提供现场

19.在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致工期拖延，这类风险应由（）承担。
A.发包人 B.发包人和承包人共同
C.承包人 D.监理工程师
20.下列事件中，承包人不能提出工期索赔的是（）。
A.开工前业主未能及时交付施工图纸
B.异常恶劣的气候条件
C.业主未能及时支付工程款造成工期延误
D.因工期拖延，工程师指示承包人加快施工进度

21.某土方工程合同约定，合同工期为60天，工程量增减超过15%时，承包商可提出变更。实施中因业主提供的地质资料不实，导致工程量由3200m3增加到4800m3，则承包商可索赔工期（）天。
A.0 B.16.5
C.21 D.30

22.某工程施工中出现了意外情況，导致工程量由原来的2500m³增加到3000m³，原定工期为30天，合同规定工程量变动10％为承包商应承担风险，则可索赔工期为（　　）天。
A.6 B.5
C.3 D.2.5

23.下列影响工程进度因素中，属于承包人可以要求合理延长工期的有（）。
A.业主在工程实施中增减工程量对工期产生不利影响
B.业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响
C.因进场材料不合格而对工期产生不利影响
D.因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响
E.突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响

24.施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则（）。
A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立
C.工期索赔成立，费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立，费用索赔能成立

25.工期延误划分为单一延误、共同延误及交叉延误的依据是（）。
A.延误的原因
B.索赔要求和结果
C.延误工作所在工程网络计划的线路性质
D.延误事件之间的关联性

26.某工程的时标网络计划如下图，下列工期延误事件中，属于共同延误的是（）。

A.工作C因发包人原因和工作G因承包人原因各延误2周
B.工作D因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周
C.工作A因发包人原因和工作B因承包人原因各延误2周
D.工作E因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周